002cc白菜资讯工程施工签证管理规定
第一条 为规范002cc白菜资讯基建、修缮工程施工签证工作 程序，确保工程签证时效性、真实性，有效地控制施工签证费用，依据《002cc白菜资讯基建、修缮工程项目审计实施办法 （修订）》，制定本规定。
第二条 本规定适用于白菜官网基建、修缮工程的施工签证管 理。
第三条 本规定所称施工签证是指学校与施工单位按照工程 施工合同约定，就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明； 施工签证是办理工程结算的重要经济文件，签证内容必须 依据充分、责任明确、内容完整、真实有效、图示尺寸精确、工程量计算合规无误、文字表述详尽、字迹清晰、格式规范统一。
第四条 施工签证单的主要内容
（一）工程名称、签证日期、签证连续编号；
（二）签证事由；
（三）施工说明或施工简图、勘察记录；
（四）签证工程量计算表格、计算式或文字表述；
（五）施工单位、监理单位、学校（工程主管部门和002白菜资讯网址）三方的签署意见、公章、授权经办人签字和签认日期。
第五条 施工签证范围
（一）合同中不包含的隐蔽工程中土石方、排水降水、不可预见的地下障碍物的拆除与处理等费用；
（二）合同中不包含的需要增加的特殊施工技术措施费 用；
（三）因设计变更或学校原因造成的返工索赔费用；
（四）因工期、质量违约引起的违约金；
（五）因学校或施工单位原因引起的停建、缓建造成的违约索赔费用；
（六）合同中不包含的其他零星工程和其他事项费用；
（七）修缮工程旧料回收利用与抵扣。
第六条 限制办理施工签证范围
（一）合同中已经包含内容的费用；
（二）施工单位为抢工期、创品牌、业绩工程等增加的费用；
（三）施工单位因工程质量、安全事故引起的各种费用；
（四）施工单位原因造成的停工、窝工及降效等费用；
（五）因政府行为或不可抗力原因产生的停工误工费用。
第七条 施工签证权限
（一）施工签证均由学校工程主管部门和002白菜资讯网址驻工地代表直接复核签认，本规定第五条（五）款规定的施工签证还需 报学校工程主管部门和002白菜资讯网址负责人确认；
（二）施工签证需要按专业分工签认。
第八条 施工签证时限
（一）施工签证应“一事一签、随作随签”，严禁补签；
（二）施工单位提交的经由监理单位签字后的工程签证单，学校工程主管部门及002白菜资讯网址必须在 3 日内完成复核确认。
第九条 施工签证争议 施工签证如有争议三方不能解决，应当及时向上一级负责 人反映并取得解决办法，上一级负责人仍然不能解决可请有关 专家或政府职能部门裁定。
第十条 施工签证作为工程结算依据和技术经济文件应当妥善保管，签证各方签章后各持一份，结算后按档案管理要求归 档。
第十一条 本规定由002白菜资讯网址负责解释。
第十二条 本规定自印发之日起施行。《002cc白菜资讯工程施工签证管理暂行规定》（青理工审计〔2005〕5 号）同时废止。
002cc白菜资讯党政办公室 2022 年 4 月 15 日印发
